以下是小编精心整理的道路混泥土劳务合同，本文共13篇，希望对大家有所帮助。
篇1：混泥土购销合同
甲方： (购货单位)
乙方： (供货单位)
依照《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守;合同双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
一、通过友好协商，确定 为甲方的重点供应商，主要负责甲方 商品的供应。
二、采购主要内容及价格：水泥混凝土透水砖;具体型号为：
三、质量检验要求
1、按照乙方提供的检验报告书进行检验
三、交货方式、接货地点、接货联系人、联系方式及订货流程
1、交货方式：以甲方发出的采购通知(甲方采购清单)上约定的发货时间为准。
2、到货地点：
3、订货流程：
a、甲方列出所需货物清单，乙方按期备货;
b、乙方根据甲方要求的时间和地点发货给机料员，并提供一份清单给甲方的机料员;
c、乙方在发货时保留一份单据，同时提供另一份单据给甲方;
d、到对账付款时段时，乙方须提供单据与甲方对账，然后进行结算。
四、货款的结算
1、本合同经甲乙双方协商，采用分农历三个时间段付款的办法进行分阶段付款。货款按人民币进行结算。
五、验收中发生纠纷的处理
1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应一面妥为保管，提出书面异议并出具处理意见，在验收完毕前甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，视为产品合乎规定。
3、乙方在接到甲方书面异议后，应在其他期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
篇2：混泥土购销合同
六、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，乙方可以拒绝收货;或双方协商退货，退货发生的费用和损失由甲方承担。
2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和费用。
七、乙方的违约责任
1、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
2、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款，甲方亦可拒绝提货。
3、乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
4、除甲方指定接货人员以外，不得与其他人员进行货物交接。
八、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、合同期限：自年月日起至 月 日止。
十、其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内协商解决。本合同如有未尽事宜，经双方共同协商，作出补充规定，与合同具有同行效力。本合同正本一式肆份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
混泥土购销合同范文3
需 方:__________________________
供 方：__________________________
为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》
(GB/T14902-)及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称
二、工程地点
三、供应混凝土量 10600 m3(结算时按实际数量结算)
四、供货期 由 年 月 日至 年 月 日
五、需方委托供方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价
六、供货量的确认
1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。
2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于 2 车，且平均欠量大于 3 %时，供方应按该次抽验的总欠量的 2 倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。
七、商品混凝土质量标准要求
供方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。
八、需方的基本权利和义务
1、需方应在浇筑混凝土的 1 天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方; 如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方。
2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地。
3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在 30 分钟内办完查验交接手续，并安排在 90 分钟内卸料完毕。
4、若供方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收。
5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。
九、供方的基本权利和义务
1、供应商应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，根据合同和需方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务。水泥采用蒙西水泥，其它材料需方检验合格。配合比经需方验证后，不可随意调整，调整应提前8 天通知需方。
2、供方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。供方应及时按不同混凝土品种等级向需方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书，需方付清货款时应提供全部有关技术资料。
3、供方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从需方负责人员的调度指挥，提供优质服务
4、供方应积极配合需方对混凝土质量和供应量的抽查，出现争议时，供方应及时派员进行协商处理。如因供应方原因造成需方出现质量问题，供应方应该承担赔偿责任。
5、供方不得拒绝供应小批量商品混凝土。
6、如需方有不按合同约定支付货款等违约行为，供方应积极进行协商。如协商未果，可在提前 15 天书面通知需方的情况下，停止向需方供应混凝土。
十、结算和付款方式
1、结算方式：
供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给需方，由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议，需方应在10 天内提出，否则视为认可。
2、支付方式：货款当年支付75%，其余部分次年付清。
十一、违约责任
1、需方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时，应根据同期中国人民银行规定的贷款利率，向供方支付所欠货款的利息，同时承担违约责任。
2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十二、不可抗力
1、不可抗力包括因战争、**、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。
2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担： ⑴所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。
⑵按需方通知已运至施工场地的混凝土，其损失由需方承担。
⑶延误的供货期相应顺延。
⑷因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
十三、合同的解除
1、有下列情形之一的，供需双方可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方违约(包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备严重故障)致使合同无法履行;
(3)法律规定的其他情形。
2、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 10 天告知对方，通知到达对方时合同解除。
3、合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十四、解决争议方式
本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决：
1、提请 当地仲裁委员会 仲裁;
2、如果经当地仲裁委员会仲裁无效，再向人民法院起诉。
十五、其他事项
1、供货期间价格不宜调整，如需调整双方可协商调整混凝土供应价格，签订补充协议。
2、本合同一式叁份，需方执贰份、供方壹份。
3、本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。
4、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3：混泥土搅拌车租赁合同
甲 方：混凝土有限公司
乙 方： 身份证号：
住 址： 联系电话：
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商达成以下协议：
一、甲方向乙方租赁搅拌车 台，车型 产地 功率 即日在公司营运。
二、租赁期限：从 年 月 日至 年 月 日，合同期满，乙方优先续租。
三、、租赁价格：以立方单位计算运费，十五公里以内（含十五公里）运送砼单价为每立方二十五元；超过十五公里以上，每增加一公里，以每立方砼增加壹元运费计算。送水洗车洗管每车补油费100元，卸料时间超过3小时以后部分，（凭工地签字调度认可）每超过1小时补燃油费50元。
四、结算付款方式
甲方每月30号凭小票给乙方实行清算核对运费，扣除油费开支；开具结算证明及有关财务手续，次月20日前一次性付清上月所有运费，不含发票税。
五、甲方的责任及权利
1、乙方搅拌车所需油料，由甲方垫资保障供给，确保正常运输，油料费用在乙方当月运费结算中扣除，按当时当地石油公司的零售价计价。
2、在甲方指定安排乙方工程运输车辆工作范围内，甲方必须安排合理。如出现交通事故，特别是重大交通事故及人生安全，甲方应协助乙方尽快处理，一切费用由乙方承担。
六、乙方的责任及权利
1、乙方的驾驶人员必须服从甲方领导的统一安排，听从调度指挥。
2、乙方驾驶人员应严格遵纪守法，遵守甲方各项规章制度，经常保养车辆，保持车况良好，每月正常开工维修保养车辆2天，尽量避开生产工期，确保甲方正常运输。
3、乙方驾驶员必须注意安全，严禁违章行车，凡因交通事故造成的一切损失由乙方自负，甲方不负任何责任。
4、乙方聘请司机的费用，车辆所需燃油、车辆维修保养等费用，由乙方负责，与甲方无关。
5、乙方需为每台车购买保险。因乙方司机技术、车况等原因和责任造成甲方混凝土的浪费和报废，其材料损失费按实际成本由乙方负责赔偿，事故责任处理所有费用由乙方自行承担，与甲方无关。甲方有义务和责任积极帮助乙方进行处理。所需费用乙方负担。
6、乙方因特殊情况终止合同（车辆退场）需提前1个月通知甲方，甲方给乙方结清运费。
七、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭，签字盖章生效，并具有法律效力。
未尽事宜，甲、乙双方公正、公平协商处理。
甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：
年 月 日
篇4：商品混泥土供货合同
购货方： （以下简称甲方） 供货方： （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、互利的原则，双方就建设工程施工用商品混凝土事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、质量标准和技术要求
预拌混凝土产品的质量必须符合GB/T14902-?预拌混凝土?。乙方有特殊要求的，则按甲乙双方在合同附件中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
三、供货范围（m3）
混凝土的强度等级规格、数量、结算单价、浇筑泵送方
式、浇筑工程部位、技术质量要求等。
四、交货条件
1、需方应提前24小时向供方提供商品混凝土需求计划，需求计划需方应以书面形式或传真、专人电话等形式及时通知供方，需方计划要把需求的部位、型号、数量、时间提供准确，供方根据各施工单位的提报情况合理安排供货计划后通知需方具体的`供货时间。
2、需方应做好混凝土浇筑前的准备工作，确保厂区道路坚实，保证供方搅拌运输车到达现场施工部位，若搅拌运输车、泵车没有按需方人员指挥造成的车辆事故由供方负责。
3、需方应按供方要求做好运输车、泵车工作区域的安全保障工作：臂架式泵车布料杆活动范围内无高压线；拖式泵车工作地点上方搭防护棚，保证人机安全。
4、需方应保证供方在施工现场的水电畅通。
5、因供方操作人员不按时到岗，或供方商品砼未按需方要求的 2
时间到场，每拖延一小时，应承担需方人员窝工、设备闲置、周转材料费用、影响工期等损失，每小时按元计算。
6、供货过程中，供方不能及时供应砼时需方有权指定另一家商品砼供应商供货。
7、甲乙双方根据国家、省市的有关技术标准及合同约定对供货到施工现场的混凝土数量、混凝土强度等级、浇筑时间和内容进行验收，并签字确认。
8、甲方供货到施工现场的混凝土，乙方表观检验如有质量异常现象，乙方应及时通知甲方并进行核实，经核实后乙方有权退货处理。
9、乙方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象，应在48小时之内书面通知甲方并进行核实，如有争议，双方应会同工程监理、建设工程质量监督管理部门共同确认责任，并提出书面处理意见，属于乙方浇筑不及时或振捣、养护不当等原因，责任由乙方承担；属于产品质量问题，由此给乙方带来的所有经济损失由甲方承担。
10、甲方供货到现场的混凝土，乙方应第一时间组织安排浇筑到位。由于乙方原因致使运到施工现场的混凝土卸料时间超时的（夏秋季2.5小时，春冬季3小时），甲方不再承担质量责任，因此造成甲方经济损失的，乙方还应当赔偿甲方的经济损失。
11货人对商品混凝土的供货量及规格等核对无误后，签署送货单，送货单甲乙双方各保留壹份。乙方收货人签署送货单后，材料的所有权和风险由甲方转移至乙方。
12、交货地点和收货人：
乙方指定的交货地点：
乙方指定的收货人及现场卸货负责人：
五、质量标准
1、供方所供混凝土必须符合国家质量GB/T-14902-2003。出现混凝土不合格时，一切责任及损失均由供方承担。
2、砂、石符合JGJ52—《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》标准。
3、水泥符合GB175—《普通硅酸盐水泥》标准。
4、混凝土外加剂符合GB8076—《混凝土外加剂》标准、GB8077—《混泥土外加剂匀质性试验方法》。
5、砼用粉煤灰符合GB/T1596—《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》标准。
6、砼用水符合JGJ63—2006《混泥土用水标准》。
六、验收标准
1、检验标准：按《混凝土强度检验评定标准》（GBJ-107-87）执行。
2、供方负责按国家有关规范规定向需方提供商品混凝土原材料（砂、石、水泥、外加剂）检验试验报告。原材料检验试验报告必须按规定的抽检批次数量足额提供。提供的检验试验报告必须是具备国家认证资格的实验室出据的报告。
3、需方现场抽取供方提供的混凝土，每100M抽取一组标准养护试块（不足100 M仍按100 M计抽取试块），每次取样不少于2组，一组进行标准养护，一组现场同施工条件养护，并符合GBJ107—87《混凝土强度的检验评定标准》、并按国家标准GB/T14902-2003进行 4 333
标准养生，做抗压检验。供方随第一车砼提供原材料检验报告砼、配合比报告。
4、需方委托的验收人按供方运单对混凝土数量进行签字验收，否则其他人签字无效。需方有权随时抽查供方单车数量，如抽检量与供应量不符时，在1000 M内抽查五次按五次量的平均值记量，凡在此前所供量均按抽检量的方量计量。
七、结算及付款
（一）结算
施工完结后进行结算，双方定期进行对账并以加盖双方公章的购销结算单进行结算，经双方核对确认无误后作为双方结算的依据。
（二）支付方式
甲方指定账户开户行:
户名：
账号：
八、合同生效与解除
（一）生效
1、合同订立时间：____年___月___日。
2、合同订立地点：
3、本合同一式 份，供需双方各执份。双方约定自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日生效，至供方货款结清之日失效。
4、本合同自双方签字盖章之日生效。
（二）解除
1、经供需双方协商一致时；
2、发生不可抗力情况，致使一方无法履行主要义务；
3、一方严重违约，致使合同目的无法实现，另一方可单方解除 5 3
篇5：商品混泥土供货合同
工程名称： 郧阳国际园景观绿化工程工程地址： 十堰市郧阳区建筑面积：
建设单位： 湖北鑫洋房地产开发有限公司 买 方： 郧阳国际园景观绿化项目部卖 方： 湖北子胥湖集团建材工贸有限公司签订日期：
商品混凝土供货合同
甲方：郧阳国际园景观绿化项目部 （以下简称甲方） 乙方： 湖北子胥湖集团建材工贸有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《日照市商品混凝土管理规定》，就乙方向 滦赤路大修 工程所需商品混凝土供应事宜，甲乙双方协商，一致达成如下协议并签订本购销合同：
一、本合同标的物为 郧阳国际园景观绿化项目部 建设工程所需，运输距离为75 公里
二、价格
此单价包括运输（10公里以内）、泵送（15公里以内），若泵送则每立方单价在原价基础上增加10.00元（低于20m3砼不泵送），10-30公里之间每公里每立方单价在原价基础上增加0.65元，30公里以上每公里每立方单价在原价基础上增加0.55元，如甲方对商品混凝土有其他特殊要求，如另需加防渗剂、UEA膨胀剂等每加一项在相等强度等级的基价上增加15元/立方米，如砼中需加缓凝剂的，按相等强度等级的基价执行，如砼中需加早强剂的，在相等强度等级的基价上增加15元/立方米。道路用混凝土，在相等强度等级的基价上增加5元/立方米。细石砼在相等强度等级的基价上增加15元/立方米。钻孔灌注桩在相等强度等级的基价上增加5元/立方米。乙方保证一年内甲方工程所需以上砼价格不因市场材料价格变化而变动。
三、本合同商品混凝土计量、质量验收及结算办法。
1、计量办法：
按实际施工图纸、设计变更，不扣钢筋含量，根据国家现行定额不计损耗确
定计量。由于甲方原因，超出图纸范围内的数量由甲方承担。如甲方开盘需砼量超出图纸预算量，甲乙双方经协商认可签字有效。±0.00米以下部分的混凝土，乙方凭甲方签收混凝土小票数量结算。其签收的混凝土甲方可抽查，按配合比重量过磅计算，以最少方量计算，基础每次完工双方对账核算。
2、质量验收：
由于交货检验的商品混凝土试样为在交货地点混凝土运输车卸料口，由双方和双方认可的见证单位采取的有效试样。经标准的养护的交货检验试样的试压结果，是判断商品混凝土质量的重要依据。
3、结算办法：
甲、乙双方每月26日凭送达工地的签收凭证对账，次月10日前甲方向乙方支付已送混凝土款的60%。混凝土结构工程封顶付70%。余款在混凝土工程完工后半年内无质量及相关问题付清。
四、双方义务
（一）乙方义务
1、乙方必须按现行国家标准及合同的要求进行商品混凝土配合比设计和生产、供应，并保证产品符合国家相关标准（主要标准GB50010-）、甲方设计图纸变更施工图和现场签证单说明及本合同要求。乙方对所提供商品混凝土质量负责。
2、按本合同将商品混凝土供应给甲方前，向甲方提供商品混凝土使用技术说明、产品合格证和相关技术资料。
3、按混凝土技术规范和有关规定组织生产，按批量随机取样，制作出厂检验试块。
4、保证搅拌设备具备微机控制、原材料自动投料、自动计量功能，并保管相应生产原始数据。
5、设置汽车磅等计量器具，保证供货数量。
6、乙方配备技术人员监督施工过程，保证混凝土质量合格，并按甲方要求提供泵送设备，泵送入模。
7、按照合同约定和双方商定的供货计划按时发货，保证施工进度和工程连续浇筑混凝土需要。乙方泵送指挥员、现场施工员必须随货到达现场指挥施工。
8、按照甲方要求应保证24小时不间断供货。
9、本合同二中的价格包含商混送达目的地的社会关系的协调费，即供应商品混凝土时发生的与当地协调关系及纠纷的任何费用由乙方一揽子承担，并且不得影响施工和进度。
（二）甲方义务
1、甲方提供商品混凝土卸载条件，做到施工现场进出道路坚实、平整、畅通，有电力、照明、水资源等设施。
2、应提前24小时将商品混凝土需求信息（等级、部位、楼层、轴线、时间、数量、技术要求等）报给乙方，便于乙方提前安排。
3、因特殊原因，需要临时性停工或更改商品混凝土买卖合同清单的内容，应及时书面形式通知乙方，并与乙方协商确定新的供应计划。
五、违约责任
（一）乙方违约责任
1、未按合同要求和未履行本合同规定向甲方提供商品混凝土而造成工程质量问题，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。
2、未及时提供商品混凝土使用技术说明、产品合格证和相关技术资料供甲方检查，导致甲方拒绝验收乙方所提供的商品混凝土而造成的经济损失由乙方承担。
3、未按合同约定和双方商定的供货计划供货，而导致甲方工程连续浇筑中断或工期延误，所造成的甲方经济损失由乙方承担。
4、乙方接到甲方项目经理电话或书面通知后，在24小时内开盘供货属正常供货。延误一天仍不能供货，甲方有权根据乙方出具的书面委托书（委托书共10份，在合同签订时一并送到甲方作为合同附件）用高价在其它站购混凝土，乙方承担一切超支费用，并向甲方支付（￥500元/次）的违约金。同时承担因此而给甲方造成的经济损失。违约金罚款及其他经济损失均从乙方供货款中抵扣。
（二）甲方违约责任
1、未能向乙方提供施工组织、浇筑条件和保障条件而造成混凝土初凝期未浇筑完毕或在乙方按合同约定正常送货情况下不能按时浇筑、不按时验收乙方的送货、拒绝接收乙方送货，延误乙方的机械台班等，给乙方造成的经济损失由甲方承担。
2、甲方接受乙方送货后未按合同约定履行验收手续而使用混凝土，承担未验收责任。
六、争议和裁决
1、商品混凝土生产、使用过程及质量判定，应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定。
2、商品混凝土质量仲裁检测由有关法定检测单位实施。
3、合同争议解决方案：本合同在履行过程中所发生的或与本合同有关的任何争议，如协商不成可以向武汉市中级人民法院提起诉讼。
七、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同自双方签字盖章之日起生效，待双方货款结清合同履行完毕自动失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
甲方委托人： 乙方委托人：
20XX年5月20日 20XX年5月20日
篇6：混泥土承包合同
一、合同协议书
甲方： （以下称为甲方）
乙方： （以下称为乙方）
为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。
一. 工作内容：
1．按照施工图纸及混凝土施工技术要求浇筑、收面、打磨、养护、保护、凿毛、预留施工缝及场地清理等有关工作；
2．对所出现的质量问题（露筋、蜂窝、麻面、孔洞）修补，打磨等。
二．承包方式：
劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工。
三．单价及结算方式：
（1）单价：按构件浇筑后并经检验、试验合格的成品实体积计算，每立方砼 元/立方米
（2）按每 层作为结算段，每层混凝土工程完成后，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量，签发结算书。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。
（3）按分项承包项目商定的综合单价(包安全、包质量、包文明施工、包工期等)计算。乙方不得以任何借口的形式增加单价或要求额外签工；
（4）凡乙方工作范围内不按时、按质完成的工作，如甲方另行安排其他班组去完成，则所有的用工从乙方工程款内扣除。如有违反甲方施工现场安全、质量规定，甲方有权对乙方进行罚款，罚金从工程款中扣除；
（5）本合同价款为综合单价，已含人工工资，停工期待料，超高补贴，高温补贴，工人退场车旅费等各项费用在内；
（6）本合同价款已包括夜间施工、交叉施工、非不可抗力恶劣自然条件下施工等的降效费；
（7）本合同价款已包括工完场清的所有费用，并负责在各级政府及有关管理部门和甲方组织的各种检查或参观前，施工现场及所属管辖区内的住宿及施工现场场地清理；
（8）按照甲方有关现场施工管理规定应办理的进场证、工人保险金、安全帽、安全带、服装等由甲方统一办理，费用按人数从工程款中扣除；
（9）根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用。
四、工期要求
乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权视情节轻重对乙方予以处罚。
五 第三条承包价格系乙方的施工质量达到甲方质量目标要求的完全价格。施工中甲方除向乙方提
四．甲方责任：
(1)负责审核乙方的签证单和预结算资料，及时发放生活费和办理进度款支部及结算；
(2)负责现场的施工调度和管理，质量、安全 的检查监督和工程验收；
(3)甲有权对乙方不能胜任本职工作或需调度的人员，随时清退出场，乙方应在该人员退场一周内提供补充人员。
五. 乙方责任：
乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到规范验收标准。
各道工序完成后需报经项目部技术员验收同意后方可进行下道工序的施工。若验收不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量单价下调20%
砖墙基层表面的污染部分应清除干净，并浇水湿润，加气砼块抹灰前应将墙面清理干净。如违反规定，视情况轻重每次给予200—500元罚款。
乙方人员进场前必须体检，并出具体检证明，费用由乙方自行负责。
因乙方原因发生的安全责任事故以及罚款等，乙方应承担所有经济责任、损失和费用；
由于乙方使用、包管和维护不善甲方提供的临时设施、现场材料和设备，乙方应承担由此给甲方造成的损失；
对甲方提供的安全设施与施工机械，乙方经检查后方可使用，若发现有安全隐患时，乙方应及时向甲方反映，待甲方修复或更换后，方可进行使用；否则，由此造成的一切后果其责任均由乙方自行承担；
分段分项工程完成后，经现场监理工程师、甲方项目部经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。
六 安全文明施工要求及处罚措施：
(1).进入施工现场，必须戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款100元。
(2).使用机械设备必须要用有责任心、有经验得人来操作，操作人必须具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。
(3).对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必须由项目部电工来维修，其他人员不得乱动，有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理，违章者每人次罚款100元。
(4).高处作业时禁止打闹，所带工具用具必须有可靠的防掉落措施。
(5).严禁酒后作业，违者每人罚款200元。
七. 违约责任：
1) 若乙方在施工过程中不能按甲方制定的工程计划保质、保量完成形象进度和质量标准，甲方有权对乙方进行处罚直至终止合同。给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
2) 乙方在施工过程中达不到甲方的环保，职业健康安全和文明施工的要求，甲方有权按合同相关条款对乙方进行处罚。由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿。
3) 合同签订后，如需修改，须获得双方的同意，方能生效。否则给对方造成经济损失，由违约方负责。
4) 合同履行中任何一方无正当理由而提出终止合同的'，均属单方违约，违约方除承担给对方所造成的全部损失外，还必须向对方支付工程总造价的10%的违约金。
八. 争论
如甲乙双方发生争论，应本着实事求是，平等互利，协商一致的原则进行协商解决。如协商不成，可采用下列方式解决（只能选一种）：向工程所在地人民法院起诉或向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；
5) 发生争论后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程；
6) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
7) 调解要求停止施工，且为双方接受；
8) 仲裁机构要求停止施工；
9) 法院要求停止施工。
九．合同终止及终止后的结算：
甲乙双方协商一致，可以解除本合同；
1) 乙方无能力继续履行本合同时，本合同终止，按已完工程量结算，乙方应在接到甲方通知时妥善做好已完工程已购材料，设备的保护和移交工作，并尽快将其人员和设备撤离现场；
2) 乙方未能按合同约定要求完成工程，经甲方督促，乙方在甲方规定时间整改后仍未达到合同要求时，甲方有权终止本合同，结算按已完工程的80%计算；
3) 乙方单方要求终止合同，结算单价按合同单价的70%计算。另赔偿合同单价10%的违约金；
十．其他
（1）、甲方委托 为现场负责人，负责处理与该工程施工相关的一切事务；除现场负责人外，其它现场人员在无该负责人授权时均无权向乙方发出指令或签署任何协议、同意合同外发生款项，除非甲方书面通知变更现场负责人。
（2）、乙方委托为现场负责人，负责处理与该工程施工相关的一切事务。
（3）、本合同一式三份，共4页，甲乙双方各执一份，上交总包一份存档。自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年月 日 年月 日
篇7：混泥土承包合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等自愿、诚实信用的原则，双方就混凝土路面工程施工事宜协商一致，签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称、地点。
2、承包范围：混凝土路面工程施工。
3、承包方式：清包口（自带所有工具）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及包验收通过。
4、合同价数：每平方元：（长米，宽4.5米，厚20厘米），全部约9000平方米，总价数约
二、路面施工工艺。
1、道路两侧20厘米高横钢支护，用C25砼浇筑，振动棒或振动尺振实，后找平、提浆、收光。
2、切缝、待砼强度达到80%后进行切缝、缝深厘米、间距 米。
三、双方权利和义务
1、甲方及时向乙方做好施工前的技术交底，负责工程协调、现场指挥，监督与管理。
2、（1）乙方按合同要求质量、验收标准进行施工，应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由自身造成安全措施不当，造成事故的责任和因此发生一切费用。（2）施工中因乙方责任造成的返工，材料损失等均由乙方承担。
四、工程价数的结算与支付。
1、无须付款，经监理及甲方在乙方工程完工后检验合格，甲方支付乙方%工程款，余额%等通过验收后一次性付清。
五、合同生效与终止。
1、本合同经双方代表人签字后生效。
2、甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交竣工工程后，工程价数支付完毕，本合同即告终止。
六、本合同一式四份，甲、乙双方各一份。
七、本合同未尽事宜双方另行协商。
甲方：乙方：
年月日年月日
篇8：混泥土承包合同
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等、自愿、公平、公正、互惠互利的原则下，就工程施工达成如下协议、为明确双方责任及权利、双方特签订如下合同。
一. 工程名称:中州锦城华府一号楼
二.工程地点：中州西路
三：承包内容：
1. 甲方同意将本工程中州锦城华府一号楼结构图中所有混凝土工程。地下车库除外。(含：地下室土方清理、基坑排水、后浇带清理及浇筑、临时道路、临建搭设、筏板挡土墙做砖用工、及场地硬化)交付乙方施工，质量标准优质主体。
2. 乙方自带施工工具，铁铲、泥抹、养护塑料薄膜、安全帽。乙方负责机械安装、拆除、接管、材料卸车、混泥土浇筑、修补、混凝土表面凿毛、施工缝清理、养护、楼梯与墙的钢丝网及飘窗钢丝网的绑扎、楼层清理、劳保用品、振动器、振动棒、二级配电盘以下施工所需的电缆、配电箱、灯具等。文明工地所含全部内容。
3. 超出国家规定的材料损耗赔偿。
4. 乙方负责组织属于自己范围内的施工技术人员、施工人员、后勤人员。(注：农忙不放假)。
5.乙方工人进场时，必须向甲方提供本人身份证复印件一份，无证人员禁止进入工地。(注：年满55周岁的禁止进入工地)。
二. 承包单价：
按建筑积计算，地下室主楼及屋面花架、女儿墙按主楼两层计算，附楼基础按1/2、每平方( )元。
三. 付款方式：
±0.000付款一次，以上每( )层付款一次。主体施工每次付款按80﹪支付。主体封顶后、材料堆码整齐、场地清理干净、待劳务现场主管、技术、质量、安全、材料部门验收后，付款按95﹪支付，余下款项待内外粉完一次付清。每次付款时乙方必须出具工人签字工资表两份交予甲方。
四. 甲方责任：
1. 甲方负责全面工程技术、质量、安全、负责施工中属于甲供材料、机械设备协调。
2. 甲方负责对乙方不负责任人员提出调整和更换或罚款处理。
3. 如因乙方原因达不到甲方所需求的工期、质量、安全文明施工要求的、甲方有权另行安排人员施工 ，所发生的一切费用按实际金额在乙方工程款扣除。
五. 乙方责任：
1.乙方必须按照施工图纸、设计便更、甲方施工方案及现行国家、地方有关施工规范、章程进行施工。
1. 乙方必须按照甲方所需求质量、工期合理组织人员，精心施工，确保工程进度计划按期完成。
2. 乙方在施工工程中必须提前3天，以书面形式向甲方上报材料计划。乙方自行安排工人食宿，甲方不给提供。
3. 乙方人员参加打架斗殴.盗窃、赌博、嫖娼、破坏甲方财产等违法犯罪活动的，一切责任及经济损失均由乙方负责。
篇9：混泥土承包合同
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，以及结合本工程的实际情况，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方充分协商一致，签订本合同.共同遵照执行。
一、工程名称： 英德市石牯塘河堤基础混凝土。 二、工程承包方式:
本合同工程包工不包料，：包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过。浇捣混凝土所需一切工具及施工所需小型工具由乙方自行负责。
三、工程承包范围：
为本合同工程按施工图纸内容施工：自带机具浇拌浇捣混凝土 四、工程计量及单价：
1、工程量以施工图纸基础尺寸以立方计算;如施工图变更工程量增加或减少应另计。
2、工程单价：混凝土元/m3;(大写：每立方米伍拾元整)，其它项目单价日后发生另定。
五、付款方式：
工程按进度计算支付完成工程的80%，全部完工支付的总工程量的90%，工程验收合格一个月内付清所有工资款。
六、乙方施工人员进场施工必须严格遵守施工安全操作规程，严禁违章作业，做到无安全事故。 七、其它规定：
1、施工过程中乙方必须服从甲方管理人员指挥，若不服从甲方管理人员指挥，擅自做主，给项目造成损失的，由乙方全权负责。
2、施工过程中由乙方保管好甲方提供的材料，如有丢失，由乙方全权负责，按原价从工程款里扣除。
3、乙方应按甲方工程施工现场管理规定及业主统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工。
4、本合同签订后有未尽事宜，双方可根据具体情况结合相关规定进行协商。
5、本合同签字之日起生效，甲乙双方各执一份。 月
甲方代表(签名)： 乙方签名：
日期：
看过混泥土承包合同的人还看了：
1.混凝土运输承包合同范本3篇
2.工程内部承包合同样本
3.房地产工程承包合同
4.合伙承包工程合同
5.商品混凝土买卖合同
篇10：混泥土承包合同
4. 乙方所施工部位、工段必须做到工完料尽。活完场清，现场整齐、洁净。对甲方管理人员提出的质量事故，安全隐患立即做出整改措施和处理办法。情节严重者甲方可以罚款处理。
5. 若因乙方原因中途退场或达不到甲方要求的，甲方可以清退乙方，而甲方只负责支付乙方所完成工程量的50%工程款，并追究乙方为此给甲方带来的经济损失的赔偿。
6. 乙方在施工过程中必须服从甲方管理人员合理指令及配合。
7. 甲方所出具的一切规章制度乙方必须严格遵守。
六. 安全管理：
1甲方管理人员必须严格按规范指挥生产，杜绝盲目指挥.瞎指挥。
2乙方在施工过程中必须严格按照《安全生产》《安全操作规程》施工，随时强化工人安全意识。
3乙方必须承担由于自身安全措施不到位，和违章操作的一切责任及经济损失，一万元以下由班组自行负责，含一万元。超过一万元根据情况甲乙双方按照事故的大小划分。
七. 本协议签字后生效，工程款付清自动实效。
八. 本协议一式二份，甲乙双方各一份具备同等法律效力，双方共同遵守。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
混泥土承包合同范文3
甲方：
乙方：
根据中华人民共和国《建筑法》、《劳动法》及相关的法律法规，遵照平等互利的原则，甲方 的所有砼工程承包给乙方施工(包括现场的所有零星砼)，为明确双方的责任和义务，经双方共同协商达成如下协议：
一、承包内容和范围：施工图纸所涉及的所有砼的浇筑及相关工作，包括斗车、振动器、砼布料机、水管、大小扫把等所有工具、器具都由乙方自己购买，费用自理(包括维护、维修)，劳保用品、(安全帽、对讲机由甲方统一购买，按乙方领用数量从乙方工程款中扣除)，统一工作服、工作牌、雨衣、雨具等低值易耗品由乙方购买，费用均在承包单价内;灯线、灯具在甲方领用，其它的由乙方负责，且费用含在承包单价内，若丢失、损坏，按市场价赔偿。施工现场内的零星砼的浇筑及相关工作，乙方也应积极组织施工，后浇带砼乙方必须施工，单价同合同单价一样，甲方不另计价。
二、双方的责任和义务
1、甲方负责制定工期计划，进度安排，负责协调各班组间的关系，乙方必须无条件服从甲方在施工现场内的各项工作安排，并严格执行。
2、每次浇砼前乙方应配合项目部工长抄平，且在验筋前要铺设好跳板，用水冲洗工作面上的所有杂物，渣渍，并且还要进行收捡，甲方不另计价。
3、乙方所需的一切泵管架均由乙方搭拆，甲方不另计价。如有砼堵塞泵管的现象，不管原因为何，乙方都必须无条件进行疏通，直到能正常浇筑砼，甲方不另计费。
4、浇筑前要对下面一层的渣渍进行清理(方便砼的回收利用)和柱墙脚进行堵塞。
5、高低标号砼钢丝网和凸窗板处以及施工措施需要安装钢丝网的由乙方负责安装，甲方不另计价。
6、乙方施工应做到工完场清，楼层建渣及砼污染物由乙方清理、清扫至不影响下一道工序施工(含多次清理)，并达到交工验收要求，及时清运建渣至甲方指定地点。如果不执行，甲方将每平方米扣除1元做为罚款。且建渣不能从外架上从上往下抛丢，必须从甲方指定地点下建渣。待楼层封顶后，乙方必须把楼层和外架上的砼渣清扫干净并交由甲方验收合格。
7、乙方不得将工程转包给其他人，若有此行为一经查实扣除合同总价的5%做违约金，并勒令退场。
8、乙方必须要有一名常驻现场的管理人员，并且保证通讯畅通。
9、乙方不得擅自停工或消极怠工(每次浇砼要保证充足人员)，只要有工作面，乙方应无条件积极进行施工，若乙方没有充足的人员达不到工期质量要求，甲方有权外调人员进行突击施工，并由乙方统一管理，工资从乙方中扣除，按每人每天200元计算。
10、乙方合同承包单价内已考虑并承担了在施工过程中的资金风险、民工工资的上涨，下跌等原因造成的停工、窝工损失。
11、浇筑后及时对砼的覆盖，养护乙方必须及时跟上。
12、每次浇筑完后的泵管、布料机、木跳板等要收捡、清理放在同一指定地点，配合清理泵车和冲洗泵车、罐车及电缆的收捡、堆码等都不另计价。
13、乙方合同承包单价内已考虑了在砼浇筑过程的停工待料和其它因素，甲方不再另作补偿。
14、现场余料的及时收捡再利用以及下车的及时配合和材料堆码，场内材料无次数、无距离远近的转运以及塔机转运盲区的材料转运，要做到现场清洁卫生，都不另计价。
三、质量、工期要求：
1、乙方无条件达到项目部的工期进度，若未达到，每延期一天罚款1000元/天，在当月付款中扣除。若情节严重者，请主动退场，所有工程款待整体工程竣工验收后才进行支付。
2、本工程必须按优良工程标准施工，乙方必须进行质量自检、复检，对过程进行控制，在交验时必须评为高分合格，必须达到优质结构标准。否则甲方有权扣除乙方相应的工程款做为处罚，砼楼层尽量做无找平层收平，平整度不得大于1cm，如有质量问题要返工的，由乙方负责返工并承担一切损失和责任。
3、如因质量原因，造成交工时发生的增加费由乙方全权负责。
四、砼量也尽量控制不浪费，如浪费超标(按照项目的有关标准)，由乙方赔偿材料款。如有剩余的砼，按甲方要求进行处理，不得随意乱丢。
五、文明施工：
1、乙方应自己购买劳保用品，防暑降温药品及购买统一的工作服、工作牌。并对工人进行安全教育和安全监督。应严格按照《安全施工规范》施工。遵守项目的规章制度，必须按照现场标准化的施工要求施工，符合相关的标准要求，达到标化工地标准。
2、若乙方原因造成的安全事故以及因乙方原因发生的失火以及治安、城管、卫生防疫等不论大小与轻重，均由乙方负责，并承担一切损失和经济、法律责任。并且还要接受甲方处罚。若在10000元以内乙方全部负责，视情节轻微在10000元以上双方协商解决。按 比例分配承担。
3、乙方必须负责为施工工人购买保险和承担保险费用。
4、严禁现场肇事，打架斗殴等不良行为，违者双方各处5000元以上罚款，并勒令出场，还要追究相应的责任，严禁对甲方管理人员进行人身攻击，违者加以重处。
六、付款方式和单价：
1、按建筑平方面积09定额计算，每平米元计算， (包括浇筑、收面等合同要求的一切内容和其它工种的配合费其单价组成为：(现场所有零星砼也按此单价计算。)
2、付款方式：主体施工至15层顶板后20天内支付该单项工程的80%，之后按每月的工程进度在次月20日内支付80%，主体结构封顶后在一月内支付至总的85%，竣工验收合格之后三个月内，支付95%，余款在三个月内全部付清。
3、所有工程经甲方及质检站验收合格后，各专业工长按施工过程及施工结果评定验收合格后，且符合标化工地的要求，甲方另补偿和奖励乙方50000.00元(伍万元整)。
七、砼工程管理细则：严格按技术交底及现行规范执行。
1、不按图纸要求的砼强度标号进行浇筑的，每次扣元。
2、养护不到位的每次扣50元(养护时间不能小于7天，浇水次数应能保持砼处于湿润状态，且每天不能小于4次)。并且要固定专人进行养护。
3、蜂窝、麻面严重的必须处罚，并且要固定专业的人打振动棒，不能随意更换。
4、砼产生孔洞：每处扣200元。
5、若属砼的原因露筋：每次扣50元。
6、缝隙不能夹渣。
7、标高>±10mm：每次扣50元。收面拉广线。收面必须进行两遍以上。
8、表面平整度>10mm：每处扣100元。
9、凡未清扫落地砼和剩余砼，视现场情况进行处罚。
10、浇砼时垫木板，不得破坏钢筋形态的。
11、建筑物周边和所有边梁、窗台等上的砼污染物以及硬防护上和防护网上的砼污染物必须清理，并且要进行无次数的清理。
12、浇砼的泵车周围及运输通道要保证整洁文明，不能有积水或零星砼等，乙方负责清扫。
13、泵管、卡子、垫圈如有丢失照价赔偿。
八、本合同双方签字盖章同附件一起生效，至付完款后失效，并交回甲方。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11：道路施工劳务合同
雇主（甲方）：
地址：
雇员（乙方）：
地址：
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______________劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、承包方式：
二、劳务工期
甲乙双方约定，本合同的劳务期限从________年_______月_______日起，至________年_______月_______日止。
三、劳务费
1、甲乙双方约定，乙方的劳务费为__________元。
2、每月_______日由甲方按乙方实际完成工程量结算劳务承包费，结算完成后_______日内按合同价款支付。
四、甲方责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3、按本合同约定，及时组织人员验收，按时向乙方支付劳动报酬。
五、乙方责任和义务
1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。
3、技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。
4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
5、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
六、环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的.教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
七、材料、设备供应与管理
1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制，根据工程计划需要向乙方提供。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
八、施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
九、违约责任
在合同履行过程中，任何一方违反本合同的条款，责任方都应该承担责任，给守约方造成的损失，责任方应按照具体的损失数额赔偿。
十、劳动争议
1、因本合同的履行，甲、乙双方发生争议，双方可以自行协商解决；协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；调解要求停止合同工作，且为双方接受；仲裁机构要求停止合同工作；法院要求停止合同工作。
十一、其他
1、本合同自双方签字后生效，双方全部责任履行完毕后失效。
2、本合同一式_______份，双方各执_______份。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
负责人：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签订时间：________年_______月_______日
乙方：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签订时间：________年_______月_______日
篇12：道路施工劳务合同
甲方：（总承包方）
乙方：（施工班组）
为明确各方责任、按质、按量、按时地完成此项工程，依照《中华人民共和国合同法》及有关工程承包合同条例等之规定，经双方结合本工程具体情况订立如下合同条款：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、地点工程：
3、合计 元
4、工期：
第二条 承包方式
1、此工程按单项承包给乙方包工不包料，按图纸施工，增减按实计算，乙方应严格按照施工程序组织人员完成该项目。
2、乙方所有的施工小型工具均须自理。做好文明施工、工完料（地）清、起钉子、石匠钻砼、材料归堆等。当日发生的施工事项必须当日处理清场，不得以任何借口、理由拖延，否则将予以罚款。
3、在施工中每道工序乙方应做到无条件的配合协助施工长抄平、放线。
第三条 付款方式
1、每层混凝土工程完工后，按其工程量付工程款。屋面封顶付%。
2、余款待竣工验收审计合格后，一个月内（无质量问题）决算工程款、结算付清。
第四条 工程验收
1、乙方必须按图施工，不得任意更改图纸，如有变更时应由甲方提交变更通知单为依据，如验收质量不符合要求，出现的返工工料费用等均由乙方承担。
2、工程验收以国家颁发的、有关工程验收规范标准及施工图纸内容、和相关规定要求进行验收。
3、工程完工验收前由乙方负责清理打扫室内外（垃圾）卫生，确保验收条件和环境符合要求。
第五条 安全施工
1、乙方在施工中必须做到文明施工，安全操作，做好安全防范工作，施工中如出现安全事故，均由乙方承担。
2、施工中应按规范要求及遵守安全施工操作规程，上班期间中午不准饮酒，如一但发现罚款人民币（ 元），在乙方承包的工程款中予以扣除。
第六条 双方违约责任
1、木工每层模板3—4天要全部完工，如哪层超4天，按每天计算罚款500元/每天，施工中不允许停工，如停工每天罚款1000元。
2、自工程开工时起，乙方应合理安排好施工计划表，确保一次性验收合格，如在竣工初验时达不到合格质量要求，经整改返修的一切费用均由乙方承担。柱头、梁板如违反施工规范，表面不好，项目部给乙方按总造价的10%罚款，旧料利用，乱锯木料每根罚款30元。
3、乙方施工质量不符合验收标准，应负责无偿返工、直到返修合格。工程不能按期交付使用，按其承包项目费用的款价每天10%给予罚款。
4、上班进入工地时应戴好安全帽，如发现一人未戴安全帽，罚款（元），未扣安全带罚款（。收工时施工操作小型机、具、电缆线等应专人及时收回，如有丢失，按价赔偿，并在工程款中扣赔。
5、乙方在施工中必须服从施工长的合理安排，按甲方总体施工计划，如不服从或擅自改变施工计划程序，施工长有权责令其停工乃至请退及罚款，以造成后果应承担相关经济责任。
6、施工中如为抢工期，甲方要求加班加点乃至阴雨天加。乙方必须服从统一调配，协作配合施工。不得以阴雨为由停工，如不服从统一调配，若造成相关后果，甲方有权扣除乙方工程款按总造价作为罚款。如延误工期，每延误工期一天罚款 元。
7、乙方人员在工地及施工场地应尊纪守法，团结互爱，不吵嘴、打架，围护工地卫生环境，注意自身生活卫生。
8、乙方在施工中途没有任何理由自动退出或停工不干，一旦出现由此现象，甲方一律拒付工程款，其由此造成的后果由乙方自负。
9、以上协议双方共同遵守，如有一方违约按相关法律追究经济责任。
10、本协议经双方商定，在施工中如发现其他事项，双方可另行协商解决。
11、本协议一式两份，双方各执一份，自签章既日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13：标准版混泥土承包合同格式
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等、自愿、公平、公正、互惠互利的原则下，就工程施工达成如下协议、为明确双方责任及权利、双方特签订如下合同。
一. 工程名称:中州锦城华府一号楼
二.工程地点：中州西路
三：承包内容：
1. 甲方同意将本工程中州锦城华府一号楼结构图中所有混凝土工程。地下车库除外。(含：地下室土方清理、基坑排水、后浇带清理及浇筑、临时道路、临建搭设、筏板挡土墙做砖用工、及场地硬化)交付乙方施工，质量标准优质主体。
2. 乙方自带施工工具，铁铲、泥抹、养护塑料薄膜、安全帽。乙方负责机械安装、拆除、接管、材料卸车、混泥土浇筑、修补、混凝土表面凿毛、施工缝清理、养护、楼梯与墙的钢丝网及飘窗钢丝网的绑扎、楼层清理、劳保用品、振动器、振动棒、二级配电盘以下施工所需的电缆、配电箱、灯具等。文明工地所含全部内容。
3. 超出国家规定的材料损耗赔偿。
4. 乙方负责组织属于自己范围内的施工技术人员、施工人员、后勤人员。(注：农忙不放假)。
5.乙方工人进场时，必须向甲方提供本人身份证复印件一份，无证人员禁止进入工地。(注：年满55周岁的禁止进入工地)。
二. 承包单价：
按建筑积计算，地下室主楼及屋面花架、女儿墙按主楼两层计算，附楼基础按1/2、每平方( )元。
三. 付款方式：
±0.000付款一次，以上每( )层付款一次。主体施工每次付款按80﹪支付。主体封顶后、材料堆码整齐、场地清理干净、待劳务现场主管、技术、质量、安全、材料部门验收后，付款按95﹪支付，余下款项待内外粉完一次付清。每次付款时乙方必须出具工人签字工资表两份交予甲方。
四. 甲方责任：
1. 甲方负责全面工程技术、质量、安全、负责施工中属于甲供材料、机械设备协调。
2. 甲方负责对乙方不负责任人员提出调整和更换或罚款处理。
3. 如因乙方原因达不到甲方所需求的工期、质量、安全文明施工要求的、甲方有权另行安排人员施工 ，所发生的一切费用按实际金额在乙方工程款扣除。
五. 乙方责任：
1.乙方必须按照施工图纸、设计便更、甲方施工方案及现行国家、地方有关施工规范、章程进行施工。
1. 乙方必须按照甲方所需求质量、工期合理组织人员，精心施工，确保工程进度计划按期完成。
2. 乙方在施工工程中必须提前3天，以书面形式向甲方上报材料计划。乙方自行安排工人食宿，甲方不给提供。
3. 乙方人员参加打架斗殴.盗窃、赌博、嫖娼、破坏甲方财产等违法犯罪活动的，一切责任及经济损失均由乙方负责。
4. 乙方所施工部位、工段必须做到工完料尽。活完场清，现场整齐、洁净。对甲方管理人员提出的质量事故，安全隐患立即做出整改措施和处理办法。情节严重者甲方可以罚款处理。
5. 若因乙方原因中途退场或达不到甲方要求的，甲方可以清退乙方，而甲方只负责支付乙方所完成工程量的50%工程款，并追究乙方为此给甲方带来的经济损失的赔偿。
6. 乙方在施工过程中必须服从甲方管理人员合理指令及配合。
7. 甲方所出具的一切规章制度乙方必须严格遵守。
六. 安全管理：
1、甲方管理人员必须严格按规范指挥生产，杜绝盲目指挥.瞎指挥。
2、乙方在施工过程中必须严格按照《安全生产》《安全操作规程》施工，随时强化工人安全意识。
3、乙方必须承担由于自身安全措施不到位，和违章操作的一切责任及经济损失，一万元以下由班组自行负责，含一万元。超过一万元根据情况甲乙双方按照事故的大小划分。
七. 本协议签字后生效，工程款付清自动实效。
八. 本协议一式二份，甲乙双方各一份具备同等法律效力，双方共同遵守。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
★劳务合同
文档为doc格式
