下面是小编整理的水暖施工合同范本，本文共14篇，希望对大家有所帮助。
篇1：水暖施工合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将 项目中的安装工程委托乙方施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任，经甲乙双方充分协商签订本合同，双方共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、结构类型：
4、建筑面积：地下二层，地上33层四栋，三层框架一栋，车库一个，约150000㎡;以施工图纸实际建筑面积为准。
5、承包范围：按甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》中涉及的施工范围执行。
第二条 承包形式：包工包料，包验收。
第三条 工程计价：
本工程执行甲方与建设方签署《建设工程施工合同协议书》工程价款及计价方式的基础上，甲方扣留14.75%的管理费用，(含税金及大合同内建设方下浮的2%)，竣工验收合格后除保修金外一次性付清。
第四条 付款方式：执行甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》内容，在建设方拨款到位后3个工作日付给乙方。
第五条 工程质量、材料认证、施工工期、保修条款、安全文明施工，违约责任等，均按甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》中涉及乙方的条款执行。
第六条 合同履约金：
本合同签订后当日向甲方缴纳保证金40万元(肆拾万元)，接到甲方进场通知三日内再向甲方缴纳保证金40万元(肆拾万元)，逾期不交，合同视为作废，前期所交保证金不予退还。【共计捌拾万元整】,如两个月内不能按时进场，全部退还保证金，不计利息，合同仍然有效。保证金的返还按甲方与建设方签署的合同执行。
第七条 其之约定：
1、甲方统一向乙方提供临建，以安排工作人员办公、工人居住及材料库房。临建费用由乙方承担。
2、乙方施工中发生的水电费由甲方承担，但乙方人员在施工中及宿舍内发现浪费用水(常流水)、用电(常明灯)，发现一次罚款500-1000元。
3、乙方服从建设方委托的管理人员，工程监理人员，甲方管理人员的统一管理和指挥，如乙方人员无正当理由不服从者，发现一次罚款500-1000元。
4、乙方不得以各种理由停止施工或向建设方及甲方闹事，如果发现一次罚款一万元，发现三次，将无条件自动退场。
5、维护甲方形象和权益，做好工人思想工作，禁止赌博、打架、酗酒闹事，传播淫秽物品，禁止发生拉闸，爬塔吊，不允许随意到政府有关部门上访闹事，扰乱社会安定，和谐的行为，如发现类似事件，乙方接受有关部门的经济处罚并承担全部经济责任，发现一次罚款10000元，发现三次，将无条件自动退场。
6、因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责并承担所有的经济责任赔偿，触及法律的追究法律责任。同时接受上级主管部门和本公司的处罚。
7、因甲方原因造成停工，甲方承担因此给乙方造成的一切经济损失，因乙方原因造成停工，乙方承担给甲方造成的一切经济损失。
第八条 乙方做好属于自己完整的施工资料，按时交与甲方归档。
第九条 乙方承担涉及自身的一切政府所缴纳的费用，如人身保险，材料检测等费用。如甲方代交的，乙方把款直接付给甲方
第十条 其他
1、甲方向乙方提供，甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》复印件一份，总承包单位授权委托书复印件一份，被委托人身份证复印件一份，作为本合同的附件，与本合同有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，双方本着友好合作精神协商解决。
3、合同双方签字后生效，工程款结清后合同终止。
4、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
5、附上乙方施工项目经理的名单，身份证复印件和结算工程款的具体负责人名单，身份证复印件，不经甲方同意乙方不得随意变更上述人员。否则出现后果乙方承担一切责任。同时附上技术人员，施工人员的花名册及特殊工种的上岗复印件。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方负责人(签字)： 乙方负责人(签字)：
年 月 日 年 月 日
篇2：水暖施工合同
甲方：代表(以下简称甲方)
乙方：代表(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围工程范围与内容：
施工图内所有的水电暖及弱电安装工程(施工图重大改变后工程量另行计算)。
1、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
2、室内照明灯具及开关预埋及安装;
3、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;
4、防雷接地安装;
5、弱电预埋及设备安装。
四、工程承包方式：
依据河南省国家定额下浮7%预以结算，以实际工程量为依据。材料价格按施工时的河南省三门峡市价格信息为依据(建委定额站材料价格信息)，材料购买后需甲方认可方可施工。
五、工期要求：
乙方必须在 年 月 日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
六、质量标准工程质量：
按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。
七、工程造价、付款方式及价款：
工程造价：预计 元
付款方式：前期五层完工后付五层总造价的60%，以后每施工完五层后付五层总造价的100%，最后施工完成，调试完毕验收合格付款至工程款结算价的97%，余3%作为保修金，按国家有关规定退还。
八、双方责任：
甲方责任
1、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。
2、甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
3、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。
4、甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
5、按工程进度和合同约定，及时支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期贻误及由此造成的所有损失由甲方负责。
乙方责任
1、土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程。
2、应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
3、施工现场水、电材料上下车及现场转运。
4、乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
5、现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
6、在没有交付甲方前必须保护设备设施，做好成品保护。
7、乙方食宿自理。
8、乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前报计划。
>>>下一页更多精彩“水暖施工合同”
篇3：水暖施工合同
九、违约责任：
1、甲方违约责任：如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完成工程量。
2、乙方违约责任：
(1)如乙方违约，造成甲方损失由乙方负责赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工期延误，由乙方负责。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误向乙方收取违约金。在结算时扣除。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。
十、安全文明施工：
1、乙方在施工作业中要文明施工，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护好甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工作自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十一、其它管理制度：
乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100——1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十二、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖章后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
水暖施工合同范文篇三
甲方 ： 身份证号码： 电话：
乙方：____________身份证号码：_____________________电话：
根据«中华人民共和国合同法» «中华人民共和国建筑法» «建设工程质量管理条例»及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签定本合同。
一 工程名称：______________________________
二 工程地点：______________________________
三 承包方式：
四 承包方工程内容：
1、施工蓝图中所涵盖的全部水暖工作业内容。
2、施工图审查报告中的水暖工作业回执内容。
3、施工图纸会审记录的水暖工作业全部内容。
4、施工规范及国家地方主管部门颁布的强制性条文所包含的水暖工作业全部内容。
5、场内水平运输、垂直运输、堆码放平，水暖材料卸车。
五 工程量按实际建筑面积计算，_______元∕平方米。
六 工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每天罚款_____ ___元。如提前完成给予同等款项奖励。
七 质量验收与计价方式：甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价：甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收，必须达到质监部门、开发公司、监理及甲方认定的标准，如达不到应整改或返工重做，整改与返工的工料费均由乙方自负。
八 乙方质量的基本要求是：
1、严格安照设计要求、图集规范施工。
2、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经清理完毕并自检互检合格后，才可报甲方核验，未经自检合格甲方可拒绝验收。
3、乙方对现场所有的施工成品负有保护的义务，如有损坏，均由乙方自费修复至原状。 按照«建设工程质量管理条例»的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。
4、乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
九 付款方式：
1、施工阶段： ，向乙方支付完成工程量应得工费的_______%。
2、乙方剩留的工程余款，水暖工程完工后_______天内，由甲方向乙方全部付清。
十 限额用料：
乙方必须严格按照施工工序制作安装，损耗量控制在定额测定的损耗内，严禁长料短用，大料小用，未经施工员的书面指令同意擅自肢解水暖材料，由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上 价格的材料款。
十一 甲方的责任和义务：
1、向乙方提供施工图、施工操作的工作面。
2、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
3、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查和验收。
4、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十二 乙方的责任和义务：
1、本合同签定后应及时与所属成员签定用工合同和安全责任书。
2、严格遵守项目部的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3、必须坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后启用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、服从甲方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。
5、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置准确，不得任意堵塞或移动。
6、做好施工人员现场的工后清理，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活干净卫生。
7、乙方负责本班组人员施工现场和生活区的安全管理，如发生安全事故由乙方自行承担。
十三 违约责任：
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重影响甲方后续工序的。
7、对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、要求赔偿损失、终止合同并不支付剩余工程款等处罚。
十四 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。模板工程结束，款项结清时自行终止。
甲方：
负责人：
乙方：
负责人：
年 月 日
篇4：水暖施工合同
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况
1、工程名称：彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程
2、工程地点：咸阳市彬县
3、工程内容及承包范围：
（一）电气工程（强、弱电）：
1）人工：
a）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c）弱电系统（电视、电话、宽带网、监控）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。
e）火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。
（二）水暖工程：
1、人工：
a）给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b）室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c）消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
第二条：工期
合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。
第三条：工程质量等级：优良。
第四条：承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式：包工不包料
采用甲方与乙方协商按元/m2进行结算。
2、结算方式：包工不包料，安装工程管理及资料整编、工决算、保修。
第二部分双方一般责任
第五条：甲方代表
1、甲方驻施工现场代表姓名：
第六条：乙方代表
1、乙方驻施工现场代表姓名：
第七条：甲方工作
1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。
3、甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
第八条：乙方工作
1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。
第三部分进度计划和工期
第九条：进度计划
1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十条：工期
1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。
2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
第四部分质量与验收
第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。
第十二条：安装完毕，并调试合格。
第五部分合同价款与支付
第十三条：合同价款及支付
1、合同价款：元/m2。
第十四条：工程款支付
1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15日前支付上月进度款的70%。
2、工程竣工付至进度款的80%。
3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的97%。
4、水电费以建设单位出具的水、电费收费。
第十五条：违约责任
1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。
（1）因图纸变更未能及时送达乙方；
2、乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工期延期。甲方有权要求乙方偿付违约金，每延迟一天，罚款并承担相应的经济损失；
（1）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；
（2）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；
（3）其他违反现场操作规定的事故发生。
第十六条：合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。
第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
发包方（甲方）：
代表人：
电话：
时间：
承包方（乙方）：
代表人：
电话：
时间：
篇5：水暖施工合同
甲方：_______________________________（以下简称甲方）
乙方：_______________________________（以下简称乙方）
为加强工程管理，规范市场秩序，保证工程顺利进行，现有甲方将_______________工程水暖安装分项工程分包给乙方。双方本着公平、公正、平等、自愿的原则，达成如下协议
一、承包内容：
1、图纸设计要求及工程规范规定的`全部水暖安装工程。
二、承包形式：
1、以包人工费、包材料方式、安装费用___________元/㎡。
2、更变工程按实际面积计，相同价格在结算时作调整。
三、工程量计算方式：
由甲乙双方共同协商。
四、甲方责任：
1、甲方应给乙方提供住宿及生活区场所，配合乙方办理有关暂住证手续，但费用由乙方负责承担；柴伙费按乙方总产值的1%计取，在结算时一次扣除。
2、甲方提供乙方直接用于工程的材料。如：给排水管件及相应配件。按照工程进度，及时提供配合乙方云至合理地点，以利于现场施工。
3、甲方一个协助乙方办理工伤事故保险手续，但费用由乙方负责，相关收费按市政府行政部门的收费标准，凭收费票据在乙方工程进度款内扣除。
4、甲方应按照协议规定及时支付乙方工程进店款。
5、甲方在现场配置技术、管理人员，解答乙方在施工中遇到的技术疑点，指导乙方施工管理。
五、乙方责任：
1、乙方必须熟悉施工规范，严格按照图纸、施工规范及甲方技术人员的书面《施工工艺要求》、《质量、安全、文明施工交底》施工，乙方若有不同看法按本项第3条办，但必须经甲方现场施工员同意，书面签章确认，并附新的工艺要求、质量、安全、文明施工交底。在保证工程质量及安全的前提下，公司推广新技术、新工艺、新成果，并对有贡献的提供者给予一定的经济奖励。
2、乙方所聘请的工人，必须具备合法的身份证件，不得录用无身份证人员及童工，若有少量暂无身份证的，应有乙方负责人担保，乙方负责人对担保人在合同期限的行为负联带责任。
3、乙方必须加强工人的安全生产、文明施工、遵纪守法教育、服从甲方管理人员的统一指挥，遵守公司的各项规章制度，乙方若在施工中与甲方管理人员有不同看法，应与甲方管理人员探讨、沟通、无法达成共识的，应向上一级领导部门汇报解决，若既不汇报又不执行甲方管理人员指挥的，甲方有权责令乙方停工、整改，造成损失的由甲乙方负责。
4、乙方在施工中若雨其它班组及乙方内部人员发生纠纷的，应汇报甲方管理人员解决，不得在工地范围及甲方负责范围内打架。否则，凡参与打架人员每人每次罚款200—1000元，构成犯罪的交公安部门处理。若在施工过程中出现工伤事故，应由乙方负责人协同保险机构进行处理，所发生的一切后果乙方负责。
5、乙方必须加强工人的遵纪守法教育，遵守公司的各项规章制度，乙方应教育每个工人必须遵守公司的各项规章制度，服从甲方管理人员的统一指挥。否则，甲方有权要求乙方对不服从甲方管理的乙方人员责令退场；若乙方不执行甲方要求，甲方有权终止合同按中途退场处理。
6、乙方所需材料，必须提前一周书面填写中购单给甲方现场施工员，以便甲方有充足的诗句选购，否则由此引起的损失由乙方负责，同时乙方应对所用材料负责到场后的卸货、堆放。
7、工程完工后，乙方必须将所使用材料分类堆放到现场红线内甲方指定的地点。
8、乙方进场施工人数及进度要求：
（1）人数要求：___________人。
（2）进度要求：按照甲方要求进度安排。
9、质量要求：
达到图纸设计要求及国家规范规定的合格标准。
10、乙方若因工期及工程质量达不到甲方要求。甲方有权责令乙方整改、增加人员。若乙方仍未达到甲方要求的，甲方有权另派其它班组进乙方所做的部分或全部工程，由此而产生的一切增加费用及工期损失由乙方承担（含令请班组价格高出乙方承包价格）。
11、乙方原则应亲自督驻本工地并在生活区常住，若因其它原因不能亲驻的，乙方应委派代理人（中途尽量避免更换代理人），乙方（或其代理人）在有乙方人员作业时，不得随意外出、离开现场，若有特殊原因需要外出，应征得甲方施工员同意，并委派第二代理人，外出三天以上的，应征得甲方项目经理同意，委派代理人应当面交给甲方管理人员，代理人承担乙方所有义务及责任。
12、乙方中途不得私自退场，否则按中途退场结算，所有中途退场结算，只付给乙方所完成合同工程量的70%（以分缝/层为单位，完成并清理经验收合格的为合格工程量），并扣除因乙方退场变换班组造成的一切损失。（含工期及令请班组价格高出乙方承包价格引起的损失）。
六、付款方式：
1、乙方应在每月的10日、25日前向甲方申报当前所完成的工程量，以每分缝，或单栋的层为单位计算，由甲方施工员验收合格确认后在每月15日、30日（节假日、星期六、日顺延至正常工作日）向乙方各支付一次工程进度款。
2、乙方必须做到工完场清，未做现场清理的不列入进度款支付的计算工程量范围。
3、若乙方未向甲方提供所完成的工程量申报或经甲方验收不合格，现场未清理，甲方有权拒付工程进度款或视实际情况按乙方实际开工人数计，每人每天支付生活费壹拾元，以后在工程款中扣还。
4、按实际完成工程量计算。
七、劳资纠纷：
1、甲方有权随时要求乙方出示工程进度款的用途，有权向乙方工人公布详情，乙方应有足够的经济实力来作为承包工程的先决条件，根据工人实际情况，及时给工人发放工资，避免不必要的劳资纠纷，乙方收到本工程的进度款更不可挪用它用。
2、乙方若因资金困难，应对工人做好思想工资，保证不产生劳资纠纷，若因乙方工人劳资纠纷引起的一切损失（包括工程进度，解决劳资纠纷的所有费用）由乙方承担。
八、关于特殊情况：
1、因政策、建设方及不可抗拒的因素造成工程停工的，甲方对乙方完成的工程按合同单价进行结算退场，同时终止合同；未完成的工程若在合同期内复工，甲方可以优先考虑在执行原单价的基础上由乙方继续承包。
2、乙方不能以甲方提供材料为借口交付不合格工程。
九、其它：
1、乙方所用材料必须及时清理、维护、工程全部完成后分类堆放到甲方指定的位置并交甲方施工员确认，否则，按乙方完成总产值5%结算时予以扣除。
2、公司、项目部及监理例会提出施工控制方法及要求，一经会议确定必须无条件执行。
本协议自签字之日生效。工程完工全部工程款结清后自动作废，希双方共同遵守，否则承担法律负责。
甲方：
甲方签字：
乙方身份证号码：
乙方地址：
乙方签字：
乙方身份证复印件粘贴处：
________年________月________日
篇6：水暖电施工劳务合同
甲方：
乙方：
为了安全、保质、保量、按期完成帝都国际建材博览城15#、16#、17#楼工程项目，甲方将该项目水电安装分项工程劳务施工委托乙方负责完成。为了双方的协作、保证工程顺利施工，按照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专项施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：帝都国际建材博览城15#、16#、17#楼工程项目，为框架结构，地上三层(17#楼四层)，地面以上高度 米。设计建筑面积约15000m2, 工程质量要求为合格工程。
二、工作内容及范围：该项目设计图纸水电暖分项工程的劳务施工。乙方组织施工人员及技术人员，按该项目设计图纸及相关要求进行施工，严格落实三检制度，负责施工人员的安全管理。负责施工现场所用材料按要求整齐堆放。
三、工程价款
1、本合同采用固定单价合同：该项目水电暖分项劳务施工单价为： 元/m2。
2、工程量以实际建筑面积为准计算
3、付款条件及付款方式
付款方式：本项目水电分部工程完工后，甲方应付给乙方总工程款的95%(以实际建筑面积为准)，剩余的5%，甲方在一年后付清(但不超过一年半)。施工期间，甲方按乙方施工人数按照每人每天付给乙方工人生活费50元(工人领取的生活费在结算款中扣除)。
在施工期间乙方任何工人不得向甲方讨要工资，否则甲方可单方终止劳务合同。
四、履约保证金
甲乙双方签订合同同时，乙方向甲方交纳壹万圆履约保证金，工程施工至正负零后，甲方一次将履约保证金全额退还给乙方。
五、工期
甲方提前三天通知乙方，乙方在甲方要求的时间进入现场施工。乙方应提前告知甲方工程所须材料，避免延误工期。乙方应按照甲方的总体施工进度组织专业施工、技术人员安排施工进度。
六、双方责任
1、乙方自带工具和安全防护用品，相关人员要服从甲方现场管理各项条款。乙方严格按照操作程序施工，在施工中因自身原因造成的作业人员财产损失及人身伤害由乙方自行负责，与四方无关。乙方负责所属人员的安全教育和安全施工。
2、甲方负责对乙方工程进度、质量、安全施工情况进行检查，负责协调乙方与其它相关作业队伍关系。
七、质量安全要求
双方约定承包范围内的工程质量达到国家现行验收规范的合格标准。乙方自行组织技术人员按照规范施工。
乙方严格落实安全文明施工规定组织施工及施工现场管理及时
排安全隐患，杜绝安全事故的发生。
八、违约与争议
乙方无故终止施工影响工程进度，甲方有权终止合同，由此造成的一切经济损失由乙方负责。甲方双方因合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，可向当地主管部门申请解决办法。
九、合同一执贰份，甲乙双方各执一份。合同双方签字后生效，支付完工程款后合同失效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
篇7：水暖电安装施工合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分 工程概况
1、工程名称：榆林市第十二中学教师宿办楼水暖电安装工程
2、工程地点：榆林市第十二中学
3、工程内容及承包范围：
(一)、电气工程(强、弱电)：
1)、人工：
a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统：管路(含穿墙套管)的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
f)消防系统：管路预留、预埋、穿线，安装及调试相关设备等施工图纸要求内容。
乙方完成的工程内容不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成;一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。
(二)、水、暖通、卫浴工程：
1、人工：
a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 b)室内供暖：采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
d)通风系统：该系统的安装、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 e)主体及装修阶段楼上的施工供水系统安装。
f)卫生洁具安装、试压、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
乙方完成的工程内容不仅限于以上工作，所有与水、暖通、卫浴工程有关的工作均由乙方完成;一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。
以上工程甲方只负责提供主材，辅材一律由乙方自己负责。
第二条： 工期
合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。
第三条：工程质量等级：优良。
第四条:承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式：包工不包料采用甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。
2、结算方式：以实际建筑面积结算，包工不包料。
第二部分 双方一般责任
第五条：甲方代表
1、甲方驻施工现场代表姓名：
第六条：乙方代表
1、乙方驻施工现场代表姓名：
第七条：甲方工作
1、委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
2、甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。
3、甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
第八条：乙方工作
1、向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
3、负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
6、乙方进场后，要服从甲方的现场及生活相关管理制度;若有违反，则按照甲方制定的相关处罚制度进行处罚(禁止喝酒、打架斗殴、赌博，罚款金额~5000元);并且由此造成的一切损失，由乙方承担。
7、做好与甲方资料室的工程资料整编配合工作。为了创建省级文明工地，进场后乙方的所有上岗人员必须持‘省证’上岗，所有证件在甲方资料室备案登记(注：由甲方负责验收)。
8、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。各道工序及隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。
第三部分 进度计划和工期
第九条：进度计划
1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十条：工期
1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。
2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
第四部分 质量与验收
第十一条：施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。
第十二条：安装完毕，并调试合格。
第五部分 合同价款与支付
第十三条：合同价款及支付
1、合同价款：/m2。
第十四条：工程款支付
1、经双方研究，本合同签订后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月15 日前支付上月进度款的 70 %。
2、工程竣工付至进度款的80%。
3、水暖电安装工程完工验收合格后，甲方付乙方工程结算款的95%;剩余5%的工程款作为质保金，在质保期间内乙方所施工的工程出现任何问题，乙方无条件的无偿维修或返工，质保期限以甲方的中标建设工程承包合同中的有关条款为主。
第十五条：违约责任
1、甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。
(1)因图纸变更未能及时送达乙方;
2、乙方未能履行合同，出现以下情形之一，造成工期延期。甲方有权要求乙方偿付违约金，每延迟一天，罚款并承担相应的经济损失;
(1) 不能按期或按照甲方要求完成施工任务;
(2) 工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做;
(3) 其他违反现场操作规定的事故发生。
第十六条：合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。
第十八条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
发包方(甲方)： 承包方(乙方)：
代表人： 代表人：
电话： 电话：
时间： 时间：
篇8：水暖电安装施工合同
甲 方：
乙 方：
经甲乙双方协商，水、电暖安装工程，甲方分包给乙方，具体条款如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围：
四、承包方式：包工、包安全、包进度;
五、建筑面积：平方
六、总造价： ;
七、付款方式：墙体和箱(1-3层)装完付 ，(3-6层)装完付 ，下水管装完付 ，上水装完付 ，暖气主管装完付 。地暖装完付 。室内线穿完付 。完工验收合格付总款的97%，余款为质保金，一个采暖期十五日内付清。
八、工程进度
甲方未及时给付乙方工程款，乙方有权停工，一切后果均由甲方负责，除自然因素外，乙方不得影响工程进度，如乙方原因造成停工，一切后果均由乙方负责全部责任。
九、安全措施
施工措施由乙方布置，施工时符合国家建筑工程安全标准的要求，若发生施工事故及伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负任何责任。
十、双方按本协议实施，不得违约，竣工结算完毕，本协议自行失效，本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
建社单位：
甲 方：联系电话：年 月 日
施工单位：乙 方：联系电话：年 月 日
篇9：水暖施工合同范本
发包人：(甲方)
承包人： (乙方)
根据《中华人民共和国合同法》，本着遵循公平互利和诚实信用、等价有偿的原则，经甲乙双方友好协商，甲方将 2#楼、4#楼、6#楼、8#楼、10#楼水暖工程分包给乙方施工，为明确双方责任和义务达成如下协议条款，以资共同遵守。
第一条：工程概况
一、工程名称：
二、建设地点：
三、乙方施工范围：2#楼、4#楼、6#楼、8#楼、10#楼施工图以内的水暖工程全部工作内容
四、承包形式：包工包料、包工程质量、工期、进度、安全和文明施工
五、核算性质：独立核算自负盈亏
六、合同工期要求：
开、竣工日期：按 项目施工总承包合同及关于大庆万达广场项目工期确定的有关协议执行
七、合同价款确定：
1、执行 项目施工总承包合同约定及合同清单中十二号清单
2、综合单价工程量清单部分按乙方实际施工范围与业主的最终结算额为准。
3、价格调整方式执行总承包合同约定
第二条：合同有效期限：
以 项目施工总承包合同日期起至业主履行完全部合同义务止。
第三条：双方的责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责对本工程进行监督管理。
2、负责协调办理与本工程有关的施工、竣工、保修、结算等手续。
3、根据乙方提交的工程款付款申请(工程付款节点结算书)甲方负责向万达业主催款和办理付款手续(包括进度款、竣工结算款、质量保证金等)。
4、负责协调施工中与业主的关系。
5、负责接待处理涉及到乙方施工范围内有关部门的检查，费用由乙方负责。
6、协助乙方进行工程竣工结算(包括提供结算所需原始资料)。
7、业主下发甲方的涉及乙方施工内容文件和资料甲方均提供给乙方一份。
8、负责按乙方结算额向万达业主提供足额有效发票。
9、甲方负责提供垂直运输设备、负责提供生产和生活所需的临时设施，生活正常用电、用水费用由甲方负责
10、甲方负责缴纳环境保护费;负责施工现场安全维护、夜间施工照明
二、乙方责任和义务
1、履行 项目施工总承包合同、补充合同、协议等经济文件的全部责任和义务，并完全接受《 目施工总承包议标承诺函》，自负盈亏，并承担由此产生的全部经济、民事及法律责任。
2、接受甲方现场管理人员的监督，配合甲方现场工程师的工作，甲方有权对现场的不符合要求的工作给予处罚。
3、为保证对本项目的实施进行控制，乙方代表人对本项目实施(包括质量、安全、C1、文明施工、成本控制、分包选择、材料采购、工期、效益、工程款回收和保修责任等目标)承担全面管理责任，执行甲方管理体系及各项管理要求，文明施工，安全生产，按当地政府规定，搞好环保和消防、保卫工作，如违反规定，由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。
4、必须挑选有丰富实践经验、责任心强和相应资质等级的项目管理人员负责本项目管理，由乙方直接任命，并报甲方备案。在施工中不得随意更换上述管理人员。任何时候，甲方均有权责成乙方更换甲方认为工作不称职的任何人员。
5、承担所发生的安全事故责任以及由此产生的刑事及民事责任。
6、必须遵守施工所在地政府对外来施工企业的有关法律、法规及条例，施工人员就业证、暂住证和上岗证齐全。任何因违反上述规定造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失由乙方承担。
7、为保证乙方施工工程的实施，乙方应提供所有实施工程所必须的所有机械设备和施工工具(不包括垂直运输设备)，乙方应采取有效措施保证其所有设备及工具等处于良好的状态，以利于施工。
8、不在总承包施工合同约束范围内的，由乙方施工所用的材料、设备、周转材料由乙方自行采购。所有采购材料必须符合工程设计和施工规范及甲方、监理、业主的要求，严禁使用不合格材料，任何因为乙方违反此款的规定而导致或引致的所有损失由乙方承担。
9、乙方按 项目施工总承包合同、补充合同约定每月申报月结算
第四条、工程师
1、甲方派驻的工程项目总负责
姓名： 职务：
2、乙方派驻的项目经理
姓名： 职务：
第五条：资金、结算、付款管理
1、如甲方向中国建筑第二工程局大庆万达项目经理部缴纳管理费(约定造价2%)，则甲方按乙方完成工程结算总价的2%向乙方收取管理费;反之甲方不收。
2、甲方收取的管理费不含税金，即营业税、城建税、教育附加费、印花税及政府有关部门收取的费用。
3、乙方按工程所在地缴税规定和率数依法纳税，每次付款时扣缴。
4、在施工过程中发生需要缴纳的有些费用，由双方协商,根据收费部门计算依据和标准缴纳。对竣工结算之后发生的缴费, 如由万达业主方代缴代扣，经双方确认在工程款结算中扣除。政府退款部分按双方交纳额返给对方。
5、所有从业主处收取的工程款必须进入甲方银行帐户，业主将工程款支付给甲方后，甲方在扣划管理费、税费、及向政府缴纳的费用后，剩余资金3个工作日内付给乙方，乙方确保专款专用于本工程;
6、工程结算和付款方式及付款比例严格执行项目施工总承包合同约定。
7、乙方施工范围内的工程如果出现索赔事项，乙方应积极承担。
8、乙方应按本工程的施工合同规定，及时地向甲方提供本工程的竣工、结算等基础材料，甲乙双方与业主方办理完竣工结算的15日内，甲方按项目施工总承包合同约定的结算办法与乙方办清结算，并按本合同约定为双方出具有关文件和资料。
9、涉及到乙方施工范围的所有发票均由乙方按甲方要求提供，因此增加的费用由乙方承担。
10、乙方施工范围内的工程造价结算工作由乙方负责编制、洽谈、签字，甲方负责配合。
11、涉及需限价的材料和业主供应材料按项目施工总承包合同约定执行。
12、设计变更、现场签证履行程序和时效性严格执行项目施工总承包合同约定。
第六条、工程质量、工程保修
1、本工程质量双方约定为：乙方施工的工程质量等级达到合格标准。
2、工程验收质量等级如低于合同规定的质量等级，若业主增加扣留甲方质保金，甲方才能增加扣留乙方的质量保证金，(业主和甲方不能重复扣留质保金)，除此之外业主为此处罚甲方，其费用由乙方承担。
3、由乙方原因使乙方分项工程在规定时间一次验收未通过而造成的工期、材料、机械台班等损失均由乙方承担。
4、工程保修期执行项目施工总承包合同约定
第七条、工期延误
因不可抗力因素造成竣工日期推迟的延误，经业主确认后，甲方将通知乙方工期相应顺延。若非上述原因，乙方未按合同工期(包括合同规定可顺延的工期)竣工，每延期竣工一天，如业主要求甲方承担违约金，乙方才能向甲方承担违约金，(业主和甲方违约金不重复计算)。除此之外业主为此处罚甲方费用由乙方承担。
第八条、安全管理
1、乙方应熟悉并能自觉遵守执行建设部及其他政府部门、当地政府颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定，以及甲方对施工现场的管理实施细则、安全标准;必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实行;必须对其施工人员进行上岗培训和考核，持证上岗。
2、乙方必须严肃执行员工安全事故报告制度，如发生安全事故，不得提供伪证，不准隐瞒不报。
3、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的安全事故、交通事故(含施工现场内外)、火灾等灾害，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
第九条、财务管理、合同管理、公章使用管理
1、乙方为完成本工程的结算付款向甲方提供三种发票：①劳务发票、②分包工程发票、③钢材发票;其中：劳务发票、分包工程发票开具目经理部】单位名头，如乙方出具工程款发票已纳税，甲方不再重复扣缴任何税费，已扣缴部分在甲方与项目经理部】核定完后退还乙方。
2、严格按甲方的规章制度及管理办法执行，以甲方的会计制度进行会计核算，会计资料的所有权归甲方。
3、工程结算后10天内，乙方将结算文件原件交甲方一份。
4、乙方不得转包工程，如需分包部分工程，其分包合同由乙方与分包单位签订，由于分包产生的所有责任均由乙方承担。
第十条、补充条款
工程竣工后乙方向甲方提供肆套竣工资料(包括竣工图)以及相应的电子文件。工程竣工后所有乙方施工范围内的工程保修由乙方负责
第十一条、其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完成本合同约定的工作内容并办理完工程结算，业主付清工程款(含质保金)后失效。
2、项目施工总承包合同及补充合同是本合同的组成部分，具有同等法律效力。
3、甲乙双方之间产生纠纷，或与业主之间产生纠纷应协商解决，协商不成由工程所在地法院管辖。
4、本合同一式肆份，双方各执贰份，
5、本合同订立日期：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10：水暖施工合同范本
甲方：
乙方：
本着互相信任的原则，就甲方的水暖工程达成以下协议：
一、装修施工的地点：
二、材料供应约实：
1、甲方提供材料，乙方必须至少提前三天向甲方提供下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
2、甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方如发现甲方提供的材料由质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方的表示使用时，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
三、、乙方施工内容：
1、水暖工程图纸和变更图纸中的排水(不含消防、电气)。
2、承包造价：根据建筑面积实际工程量计算包工造价。 小写： 元。
四、付款方式：
1、工程进度款：按进度款的批付90%，工人到现场开工时，应先预支生活费用。
2、工程完工后，付全额的95%保证金后，工程施工完毕满6个月付清。
五、双方责任：
1、甲方负责提供乙方施工人员住宿，指定生产加工区域。
2、本协议一式二份，双方各执一份。本协议自签订之日起生效，付清全部工程款项后自行失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11：水暖施工合同范本
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑项目协商一致，订定本合同以资双方共同遵守。
一. 工程概况
1. 工程名称：黑龙江***食品有限责任公司新建办公楼
2. 工程地点：***市开发区沈阳大街
3. 工程内容：
施工图纸范围内所有工作内容，水暖安装、给排水、管道系统安装。
二. 工程承包性质;
包工包料，自负盈亏。
三. 合同工期
按项目部的计划工期，与土建施工同步进行。同时配合建筑装饰工程同步施工。自 月 日至 月 日。
四. 合同价款及支付方式
按照施工图纸或现场签证单的实际完成工程量，按建筑面积( )元/㎡的单价计算总价。每个月按工程量总价的80%支付工程款，在每个月的25日前将工程量上报公司经济部审核后双方签字为准。工程完成后再支付10%工程款，第二年支付剩余的5%工程款，两年后无任何质量问题结清所有剩余工程款(工程款总价5%即质保金)。
五.工程质量标准
本工程执行要求按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—》。《建筑给水聚乙烯管道工程技术规范GB∕T50349—》的质量标准施工验收。进场所有材料经项目部质检员及监理工程师确认质量合格后方可使用。如承包方(乙方)未达到质量验收标准，即出现质量缺陷，造成返工、停工拖延工期，所造成的人工、材料浪费，均由乙方自己承担。
六、乙方责任;
乙方对本合同承包范围内的所以工程向甲方负责，全部施工任务由自主完成，不得转包给第三方。乙方进场后必须服从项目部的领导，施工人员要满足项目部的计划工期要求。周密安排施工进度计划，如不能按期完成施工任务，甲方有权单方解除合同，同时甲方有权采取相应的措施及罚款处理，一切费用由乙方承担，并承担给甲方造成的一切损失。乙方进场所有材料经项目部质检员及监理工程师确认质量合格后方可使用。在施工过程中负责其已完成项目的成品保护工作，配合项目部参加办理交工验收工作。每项工作结束做到工完场清料净，搞好文明施工。
七、甲方责任;
甲方为施工队提供施工图纸和技术资料，对内业资料统一管理。提供工人宿舍、食堂、厕所，宿舍管理按项目部的要求执行。提供施工用水、电等。
八、安全生产;
甲方负责对分包人员进行安全技术交底和安全教育，认真贯彻国家及地方政府颁发的安全生产、文明施工的相关法律、法规，严格遵守安全操作规程，杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于0.5%的目标。建立施工现场安全生产管理制度，有专人管理。乙方施工完必须做到工完场清料净。承包期间因乙方原因违反安全操作规程造成人身伤亡事故由乙方自负，所造成的一切质量问题、安全事故，全部责任有乙方自行承担。甲方不承担任何责任。
九、补充协议
在保修期内如有质量问题，乙方无偿维修所施工范围内的全部工程，保修期限不得低于国家统一规定。工程款总价的5%作为质保金。工程竣工验收合格两年后付清后。本协议自行终止。
十、本合同一式三份，双方各执一份，公司经济部一份。签字或盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了水暖施工合同
篇12：水暖安装合同
甲方：(发包方)_______
乙方：(承包方)_______
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点:_________
2、工程承包方式：_____a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供应的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场管理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30% ，整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____米，电路____米
篇13：水暖材料购销合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、诚实守信、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方就甲方提供的“铭亿”系列产品销售事宜达成一致。签订如下协议，以资双方共同信守。
第一章双方的法律关系
1.1)在本合同期内，甲、乙双方均为独立的事业者，双方之间不存在任何的隶属、投资、雇佣、承包关系;双方的权力、义务均依照合同法规定各自承担自己的权力和义务，双方属销售合作关系。
1.2)本合同受中华人民共和国法律的约束和保护。
第二章合作方式
2.1)乙方必须对甲方经营的产品销售充满信心，并具有一定行业销售工作经验。
2.2)乙方须有一定经济实力和合法的经营资格，并重视合同，守信用。
2.3)乙方向甲方提出销售申请，经甲方确认同意自合同签订之日起乙方在省市(地区)(区)县区域内开展“铭亿”系列产品的经营活动。
2.4)乙方向甲方承诺年销售额___________万元(自至20xx年xx月xx日)，甲方返还总销售额的5%作为奖励。
第三章授权经销
3.1)甲方在此授权乙方于本协议有效期内在甲方指定的行政区域(以下称销售区域)内销售甲方的产品，成为甲方产品的经销商。
3.2)尽管有上述授权，但甲方仍保留权利，自行将其产品出售给销售区域内的主要客户，主要客户名单及其不时的修改由甲方随时以书面方式通知乙方。除非双方另有约定，乙方不得向销售区域内的甲方主要客户销售甲方的产品。但甲方自行出售的价格不得低于甲方按照本协议书规定在当时出售给乙方的货品价格单上的价格。
3.3)乙方的`经销权不是独占和排他的。甲方仍保留权利，自行决定授权其它的销售商在该销售区域内销售甲方的产品。但甲方出售给其它乙方的货品价格不低于甲方按照本协议书规定在当时出售给乙方的货品价格单上的价格。
3.4)甲方和乙方之间仅限于甲方产品经销的关系，为互相独立的合同缔约方双方。
因此，乙方不得以或试图以甲方或其任何关联公司或附属公司的合伙人、代表、代理人或特许商的身份开展业务或以明示或暗示的方式作如此表述。在任何情况下，乙方不得因本协议书而被视为与甲方或其任何关联公司和附属公司有上述关系。乙方应以本人身份进行产品销售，并且为自身利益与顾客签订购销合同，并且应自行独立承担其在该等购销合同项下的义务和责任。乙方不得代表甲方签订任何合同性文件或作出任何承诺、声明、保证或陈述。乙方违反前述规定所签订的合同性文件和作出的任何承诺、声明、保证或陈述对甲方在任何情况下均不具有约束力。
第四章甲方的权力和义务
4.1)甲方负责提供产品，可随时对乙方的经营状况进行指导。
4.2)甲方应有统一的全国性招商广告，并协助乙方创建招商平台。
4.3)甲方举行统一促销活动时，乙方可参与并按统一部署执行。
4.4)合同生效后，为使乙方迅速占领市场，甲方可代为乙方在区域内发展经销商及下级代理商，但级别之间的产品差价，应全部返给乙方。
第五章乙方的权力与义务
5.1)乙方必须严格遵守区域保护政策，不得跨区域开展经营活动。
5.2)乙方制定自己区域内的产品供货价格体系。
5.3)乙方发展的经销商经营行为均视为乙方行为，甲方不承担任何连带责任。
5.4)乙方按甲方的统一部署参加甲方的促销活动，并严格执行甲方的活动规定和政策。
5.5)与甲方保持密切性的商务沟通联系(在本合同中乙方向甲方提供的传真、电话号码为固定不变的通信联络方式)
第六章合同效力、免责、违约金、争议、期限
6.1)因不可抗拒的因素影响合同的执行，双方互不承担责任。甲方所有的宣传文字、图片、音像等不作为甲、乙双方的要约条件，在甲方说明中所展示的各种广告宣传资料不作为本合同的相关事项或条款补充，并不是对乙方经营获利的承诺。
6.2)甲、乙双方执行合同若发生纠纷，应以协商的精神解决，在无法协商的情况下，任何一方可向合同签约地人民法院提出诉讼。
6.3)本合同期限为壹年，即从20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止，合同期内，乙方如无违约行为，期满前1个月可申请续签，经甲、乙双方同意，可续签合同，甲方不再收取任何费用。乙方未提出续约申请则视为本合同期满自行终止。
6.4)本合同一式两份，甲、乙双方各一份，具有同等法律效力(复印无效)，本同双方签字之日生效。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日
篇14：水暖材料购销合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着诚信互利的原则，在平等自愿、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的有关法律规定，达成本合同，以便共同遵守，相互监督。
1、经销权及要求
甲方授权乙方为地区(含_________________区、乡镇)的特约经销商，销售甲方公司提供的xx牌产品。(具体产品品种见本合同第2条)。未经甲方书面许可，乙方不得跨区销售。同时，甲方有权根据实际需要在该地区开设其他经销商。
2、品种及销售额要求
在合同有效期内，即20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日之内乙方应完成产品销售回款额xx万元。所经销产品及销售回款额要求如下(不选择不经销的划“/”)：水暖系列产品______________万元
卫浴洁具产品______________万元
黄铜阀门系列产品______________万元
铸铁阀门系列产品______________万元
其他产品______________万元
注:完成年销售任务50%以下取消其经销资格。
3、乙方不得向外泄露甲、乙双方合作方式、市场管理、价格政策、经营策略等涉及甲方商业秘密的信息。若有违反，甲方有权向乙方追诉损失。
4、在打击假冒产品时，乙方有义务支持甲方工作;乙方有义务将产品市场信息、用户建议等及时反馈给甲方;甲方在价格、产品结构、新产品开发、营销政策等方面的调整变化应及时通知乙方，以利双方合作。
5、产品质量及承诺
5.1甲方提供产品必须符合相关检验标准。
5.2乙方在销售产品前必须充分告之客户有关产品用途、性能，售后服务条件及事故处理方式，乙方不得超越产品质量、使用标准向客户做出承诺。否则，乙方承担由此带来的一切责任。
5.3由于甲方产品质量原因引起的问题及合理损失，由甲方负责解决，乙方应积极配合处理;由于安装不当或违反使用标准的原因引起的问题，由用户负责解决。乙方在处理此类问题时必须尽量减少甲方损失。
5.4如遇到产品质量及技术问题，乙方应立即通知甲方共同解决。顾客提出的合理要求如由于乙方原因未能得到解决的问题，由乙方负责解决。
6、产品价格
6.1产品价格分供货价(详见附件)、批发价、工程建议价。甲方保留价格调整权，如需调价，甲方应用《调价通知书》通知乙方。
6.2乙方在与用户签定供货合同时，必须明确规定保留价格调整权，以避免原材料价格大幅上扬时，双方无力向用户供货的现象。若乙方与用户的供货合同中未注明的，甲方有权在原价格无法执行时拒绝执行。
6.3乙方在工程攻关时，如果遇到价格阻力，可向甲方提出申请，甲方根据具体情况，尽力予以支持。但原则上以市政产品为主，所有特价产品差价不计入任务销量，不计返点。
7、产品订货与交付
7.1乙方应以书面形式(传真或其他方式)向甲方订货，订货单上应写明订货的种类、规格、数量，甲方接到订货单后，常用产品合理数量在2天内交货。如果2天内不能交货的，甲方应在收到定货单1天内通知乙方并另行协商交货期。实际交付的种类、规格、数量与定货单是否一致，都以甲方送货乙方签收的单据为准。
7.2若乙方订购的产品为不常用产品，或按特殊要求加工的产品，甲方有权根据具体情况收取专项定金并共同协商交货期。否则，甲方有权拒绝接单。而且，定做产品不退货。
7.3甲方代办托运，运费乙方自付;乙方自提，运费自付;其他特殊发货方式甲方均不负责费用。
8、结算方式：
8.1乙方支付甲方货款方式为先打款后发货，或现款现货。在到期货款未结清的情况下，甲方有权停止发货。
8.2乙方必须于年12月31日前结清全部货款。如欠款金额较大，甲方有权取消乙方年终返利。
8.3乙方不得以任何理由拖欠货款。否则，应按拖欠天数每天向甲方支付所拖欠货款总额的3‰作为滞纳金，但滞纳金总额以货款总额的30%为上限。
9、退货规定
9.1由于甲方产品质量原因或甲方工作失误原因发错货、多发货而需要退货的，甲方必须退货并负责一切运费。若该货物货款已收，应根据乙方合理要求及时退还货款。
9.2由于乙方订货失误而无法售出的产品需要退货的(非常规、特殊订制产品不退货)。
9.2.1若该产品已经涨价，则按原定货价格的95%计算退回货款。
9.2.2若该产品已经降价，则按退货当时价格的95%计算退回货款，但运费均由乙方负责。
9.3如订提货超过60天或需退货产品甲方已停产或更新生产标准，则退货价格由甲方审定并在乙方对价格同意的情况下退货。
9.4乙方不得在甲方货物外包装完好和无明显损坏的情况下拒收甲方货物，如乙方无理拒收货物而造成的损失应由乙方负责。
10、市场推广
10.1乙方有义务在责任区域市场进行分销渠道的开拓和分销店面招牌的推广。
10.2乙方必须做好所经销甲方产品的推广工作。甲方有义务向乙方免费提供各类宣传推广用品，甲方委派专业人员协助乙方进行市场拓展、工程公关等销售促进工作。
10.3相关的推广活动如展览会、业界推广会及其它广告宣传等，乙方需要甲方支持的，需向甲方提出申请，经双方商定实施方案及费用分担方案后方可进行。
11、市场管理
11.1甲方必须负责管理市场，追求良好的市场销售秩序，保障乙方利益不受冲击与侵害。
11.2乙方未经甲方书面许可，不得跨区销售。
11.3为了保障各商家利益，甲方在各个市场实行工程备案制。备案制执行先到先得的原则，但该备案须经甲方在当地的商务经理核实确认确实进入了一定深度方可认可该备案有效。已经有效备案的工程项目其他商家不得再进入，更不得再行报价等等影响合作的事情。
11.4如果出现恶意跨区、恶意冲突工程的行为的商家，甲方将直接予以处罚，不需要与过错方协商处罚方式。处罚方式可以为划出销量扣该销量返点给受害方，或划出更多销量、扣罚全部返点、解除本合同等。
11.5未经甲方书面同意，乙方不得有下列情形：
①乙方不得在异地开设分店。
②在经销合同有效期限内，乙方不得转让其经销权。
若乙方有上述情形之一者，甲方有权终止经销合同及取消乙方经销资格。
12、返利
12.1在合同有效期内乙方销售额达到xx万元;甲方将乙方回款额的xx%作为奖励;
12.2在合同有效期内乙方销售额达到xx万元;甲方将乙方回款额的xx%作为奖励;
13、如乙方出现经销假冒甲方品牌产品行为的，乙方要承担相应的法律责任，甲方同时将执行扣除部分或全部返点奖励的处罚且不需要与乙方协商，也不需乙方同意。
14、本合同自合同签订之日起生效，有效期至20xx年xx月xx日止。在有效期满之日前一个月内，甲乙双方就续约、修改相应条款、清理往来账目等协商，确定是否续约，若无续约，则自行终止。无论以何种方式解除或终止本合同，乙方都必须结清甲方货款，否则乙方要承担相应法律责任。
15、双方引起的所有争议分歧，双方应友好协商解决，协商不成须向甲方所在地人民法院提出诉讼。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日
★施工合同
★施工合同
文档为doc格式
